договор

договор

Договор? ______________

по бурению скважины


г. Иркутск ?__?______ 2014 г.


Общество с ограниченной ответственностью ?Строительные и Буровые Инженерные Системы? (ООО ?СиБИС?), в лице генерального директора Лузинова С.Л., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ?Исполнитель?, с одной стороны, и гражданин (нка) РФ: _______________________________________________ года рождения, паспорт ____ ________, выдан: _________________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем ?Заказчик?, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1.Предмет договора


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по бурению скважины по адресу _____________________________________________________________

.


2.Права и обязанности Исполнителя


2.1. Исполнитель принимает на себя:

2.1.1. Произвести бурение скважины глубиной ориентировочно ____ (________________________) м.;

2.1.2. Осуществлять другие услуги, в рамках настоящего договора, по письменной заявке Заказчика, согласованной с Исполнителем.


3. Права и обязанности Заказчика


3.1. Подготовить подъезд к месту производства буровых работ и площадку размером не менее 3м х 9м. Не допускается площадка из бетона или гравийного щебня. При наличии перекрытий высота последних не должна быть ниже шести метров.

3.2. Обеспечить буровую установку электроэнергией от сети 220В с напряжением достаточным для ведения сварочных работ.

3.3. Заказчик обеспечивает:

- свободный подъезд буровой установки и очистку площадки на месте бурения скважины. Место бурения должно располагаться не ближе 5 м от колодцев, скважин, погребов.

- охрану буровой установки и инструмента.

3.4. Заказчик при необходимости обеспечивает место слива тех.воды-бур.раствора при проведении откачек и бурения скважин.

3.5. Простой буровой бригады по вине Заказчика: отсутствие электроэнергии или недостаточного напряжения в сети; остановка работы по просьбе Заказчика для выполнения других работ на своем участке; остановка работ в связи с помехой отдыху Заказчика в выходные дни и другие случаи вынуждающие бригаду временно прекратить работы ? оплачиваются Заказчиком в размере 2000 (две тысячи) рублей ? 1 бригада/смена (8 часов).

3.6. При низком уровне ?зеркала? воды в скважине осуществляет работы по изготовлению приямка для насоса, углубляясь вплоть до стабильной работы насоса.

3.7. Приобрести при необходимости лицензию на водопользование.

3.8. По окончании строительства скважины принять и оплатить работу Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего договора.

3.9. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик уплачивает все расходы понесенные Исполнителем на момент расторжения договора.



4. Размер и порядок оплаты


4.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет ( ) рублей за метр скважины. Насосное оборудование оплачивается отдельно.

4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю первоначальный взнос в размере ( ) рублей от стоимости определенной настоящим договором. Окончательный расчет по Договору за выполнение работ производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ и составляет разницу между фактической стоимостью работ (произведение цены на количество фактически пробуренных метров) и выплаченным авансом.

4.3. Промывка скважины, подключение насосного оборудования после дня окончания бурения оплачивается из расчета 1500 руб./метр, включая транспортные расходы из расчета 45 руб./км.

4.4. Днем оплаты работ (услуг) считается день перечисления денежных средств на расчетный счет, Исполнителя, либо день внесения Заказчиком денежных средств в кассу Исполнителя.

4.5. В случае отсутствия водоносных горизонтов, непреодолимой плотности плиты или глины, подземных аномалий оплата производится в размере 50% от стоимости скважины, расходы на перевозку из расчета 45 руб./км и выбирается новый участок для бурения или прекращаются все изыскательные работы на участке или из расчета 1000 рублей за один метр пробуренной скважины..

4.6. В случае отсутствия электроэнергии использование электрогенератора Исполнителя оплачивается из расчета 1500 руб. в час.

4.7. В случае несоответствия места буровых работ, удаленности от подъезда авто более 30 м, затрудненности доступа, вспомогательные работы оплачиваются дополнительно из расчета1400 руб./ час.

4.8. В случае возникновения неисправности по вине Заказчика (некачественное или неправильно подключенное оборудование и пр.), гарантийное обслуживание выполняется за счет Заказчика из расчета 3000 руб./час, включая транспортные расходы из расчета 45 руб./км.

4.9. Исполнителем могут быть выполнены земляные работы из расчета 25000 руб./м3.

4.10. Стоимость договора по окончанию работ может быть изменена с учетом фронта предстоящих работ, что будет согласованно сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору.

4.11. Исполнителем может быть выполнены работы по герметизации устья скважины из расчета 32000 рублей.

4.12. Исполнитель может установить заводской фильтр в скважины из расчета 28000 рублей, вместо щелевого фильтра собственного изготовления

4.13.Исполнитель может выполнить санирование скважины из расчета 1200 рублей метр

4.14. Исполнитель может выполнить работы по цементации затрубного пространства из расчета 4000 рублей метр или отсыпку затрубного пространства скважины отсевом от места установки пакера до устья скважины из расчета 2500 рублей метр.

4.15. Исполнитель может выполнить работы по притирки стенок забоя глиняным раствором из расчета 25000 рублей

4.16. Расчистка площадки от снега под буровую установку оплачивается отдельно из расчета 4000 рублей, а также оплачиваются работы по демонтажу и монтажу ограждений (заборов), препятствующих проезду буровой установки и расчета сложные 4000 - 10000 рублей, легкие конструкции 2000 - 4000 рублей

4.17. В случае непредвиденного увеличения объемов работ Исполнитель вправе пересмотреть и пропорционально увеличить сметную стоимость работ и установить новые сроки окончания работ.

4.18. В случае задержки оплаты или несвоевременного подписания акта приемки выполненых работ виновная сторона выплачивает пострадавшей стороне пени в размере 1% от суммы Договора за каждый день просрочки платежа.





5. Качество и гарантийный срок


5.1. Гарантия на скважину 12 месяцев.

5.2. Гарантийный срок начинается с момента принятия работы Заказчиком (подписания Акта выполнения работ).

5.3. Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств, в случае невозможности подъезда буровой техники к скважине.

5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого скважина не может быть использована из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии извещения Исполнителя о недостатках скважины в течение семи дней в письменном виде.

5.6. Исполнитель гарантирует устранение неисправностей в течение 30 дней после поступления заявки, во время сезона работы по бурению, в случае нарушение сроков Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки

5.7. В случае если неисправность возникла по вине Заказчика в результате неправильной эксплуатации скважины или насосного оборудования, ремонт скважины выполняется по дополнительному соглашению за счет Заказчика.

5.8. Исполнитель не гарантирует отсутствие в воде пылевидных песков.

5.9. Исполнитель не гарантирует соответствие подземных вод из скважины питьевому стандарту химическим и биологическим показателям.

5.10. Исполнитель не отвечает за изменение гидрогеологических условий на участке Заказчика вследствие истощения природных запасов воды за счет водоотбора на соседних участках или иных факторов природного или техногенного характера.

5.11. Заказчик обязан согласовывать с Исполнителем любые действия, связанные с монтажом водоподающего оборудования. В противном случае Исполнитель освобождается от гарантийных обязательств.


6. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров и форс-мажор.


6.1. Стороны по Настоящему Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Основанием для прекращения бурения (в скважинах на песчаный горизонт) по геолого-технологическим причинам служит заключение Исполнителя о дальнейшей нецелесообразности бурения и не является основанием для обсуждения спорных вопросов с привлечением третьих лиц.

6.3. По окончанию работ по бурению Исполнитель не берет на себя обязательств по вывозу выбуренного шлама.

6.4. Изменения по конструкции скважины не могут вносится Заказчиком в ходе бурения и после выполнения работ по бурению водозаборной скважины и монтажу насосного оборудования в одностороннем порядке, а должны быть согласованны в момент подписания договора

6.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность газонов, дорожек и зеленых насаждений на территории Заказчика при проезде автомашин к месту бурения.

6.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 30 дней с момента получения. При невозможности урегулирования споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

6.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс ? мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

6.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее десяти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

6.9. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

6.10. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.11. Исполнитель в ,праве изменять конструкцию скважины в ходе бурения в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком.

6.12. Исполнитель не несет ответственность за недостаточный объем (дебет, литр/час) водоносных горизонтов вскрытых скважиной в случае отказа финансирования дальнейшего бурения.


7. Срок действия договора, основания его прекращения


7.1. Настоящий договор действует с момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязанностей.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении однойиз сторон условий договора или по соглашению сторон.

8. Прочие условия


8.1. Все отношения Сторон, вытекающие из настоящего Договора и неурегулированные им, регулируются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением Сторон, исполняются в письменном виде, подписываются полномочными представителями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Сроки выполнения договорных работ могут быть изменены в силу погодных условий: дождь сильный порывистый ветер; снегопад; понижение температуры до - 25 градусов.

8.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон